第一篇:钻前工程施工服务合同
合同编号:
钻前工程施工服务合同
项目名称: 发包方(甲方): 承包方(乙方):
签订时间: 年 月 日 签订地点:
编制及使用说明
一、本合同示范文本的编制主要以长庆、新疆、西南等油气田单位的合同文本为基础,并遵循以下原则:
1、法律规定与生产实际相结合原则。通过依法对股份公司和各油田现有的生产经营模式和业务流程加以规范,使合同管理工作更符合生产经营的需要;
2、通用性与针对性相适应原则。在保持各油田普遍适用的前提下,最大限度地规范通用条款,细化工程技术条款,提高针对性;
3、灵活性与规范性相适应原则。文本条款采用通用条款、填空条款和协议增加条款三种形式,选择空间较大。但非经规定程序,不得随意更改本范本通用条款的格式和内容。
二、本示范文本主要适用于油田分区块多井次钻前工程施工服务合同,其他单井钻前工程服务合同可参考使用。
三、示范文本由二部分构成:主合同及配套的附件,二者同时具备才能组成一个完整的合同。本合同附件《HSE合同书》,由各地区分公司按照股份公司《安全生产合同管理通则》,结合本单位情况自行制订。
四、在项目招标与合同谈判时应以本示范文本作为合同蓝本,条款中空白处(即填空条款和协议增加条款)由双方协商填写。如对示范文本中的通用条款格式和内容进行修改,应征得本地区公司合同主管部门的同意。
五、此次示范文本是试用版,各地区公司可根据本公司的管理体制和实际需要,组织技术、管理和法律等方面的专家进行细化和修改。修改后的文本和使用中的建议应及时上报股份公司法律事务部。
六、具体填写说明: 1、7.3可填写一次验收或阶段验收 2、8.5其他约定中,可写明双方的开户行、账号和税号。
3、填空条款不能为空白。不采用或不填的条款应删除或填“/”。
5、服务方如果是外国法人和/或非法人机构,文本中应增加法律适用条款,适用法律为现行有效的中国法。
6、签字人应为公司法定代表人、负责人或法定代表人、负责人授权的代表。签署前甲乙双方应分别提供签字人的授权书。对于甲方,应加盖公司合同专用章。
七、填写要求:
1、条款必须齐全,不能缺项。
2、填写语言应简练、准确。
3、填空条款填空处不能为空白。
目 录
1. 总则 2.工程概况 3.工作量 4.施工工期 5.合同价款 6.质量和技术要求 7.验收 8.结算和支付 9.权利和义务 10.违约责任 11.不可抗力
12.健康、安全生产及环境保护 13.争议的解决
14.合同的生效、变更和终止 15.通知 16.其它
钻前工程施工服务合同
发包方(甲方): 法定地址:
法定代表人(负责人):
承包方(乙方): 法定地址:
法定代表人(负责人):
1.总则
根据《中华人民共和国合同法》等现行法律法规,本着自愿、平等、诚实信用原则,双方就钻前工程施工服务事宜,协商一致,签订本合同。2.工程概况
2.1项目名称:____ 井(区块)钻前工程 2.2钻机基础类型: 2.3地形地貌: 2.4工程地址:___ ___省(区)___ 县(区)__ __乡(镇)。3.工作量:
3.1 工程内容:双方共同实施井位踏勘、测量,并绘制施工草图;由乙方组织钻前工程(钻井基础、井场、道路、生活基地等)施工。3.2主要工作量:具体设计工作量详见工程项目施工通知单(附件)。
3.3 其他: 4.施工工期:自______年_____月______日始至______年______月______日止(具体工期依照勘探开发总体运行方案变化而变化)。5.合同价款:
万元(不含/含)税,大写
,计价依据执行________附件 标准。
6.质量和技术要求
6.1 质量和技术按照工程设计和甲方工程项目通知单要求实施。6.2 临时道路满足钻机设备搬迁等运输要求;井基础、井场(及生活基地)要求场面平整,排水良好,能满足钻井、环保和生产生活要求等。
6.3 7.验收
7.1 工程完工后 日内,由乙方通知甲方,甲方组织相关部门或单位进行现场验收签证。
7.2除设计变更外,经甲方验收符合图纸和合同要求者为合格工程。验收合格,由甲方出具验收签证,如验收为不合格工程,由乙方限期整改,直至验收合格。
7.3本合同项下工程质量保证期为 年(月),自项目通过最终验收之日起计算。保证期间如发现工程质量有缺陷的,乙方应无偿负责返工直至合格。
7.4 8.结算和支付 8.1 结算:
8.1.1依据合同价款和甲方设计变更签证的约定进行结算。
8.1.2其他约定 8.2 支付方式:选择 种方式进行。
8.2.1验收合格后 日内,采用银行转帐方式一次支付。8.2.2按工程进度,凭甲方出具的阶段验收签证采用银行转帐方式分期支付。
8.2.3验收合格后 日内甲方支付至合同价款的 %,其余的 %作为质量保证金,待质量保证期到期后 日内支付。
8.3 税费由 方承担,乙方开具 发票。
8.4其他约定。9.权利和义务
除本合同其他条款有约定的权利义务外,双方约定如下: 9.1甲方的权利
9.1.1根据实际情况更改设计并审核乙方提供的施工方案。9.1.2对乙方施工设备、材料等进行检查,对不符合合同约定的,有权要求乙方整改,其返工、整改费用由乙方承担。9.1.3对乙方施工全过程进行监督、检查和验收。9.1.4要求乙方定期、定时向甲方汇报施工进度。
9.1.5 9.2甲方的义务
9.2.1 提供施工设计及技术资料。设计变更须及时向乙方发送书面变更通知,并及时答复乙方提出的有关问题。
9.2.2及时组织验收及评审乙方所报资料,按合同约定向乙方支付合同价款。
9.2.3 9.3乙方的权利
9.3.1按设计组织施工,对出现复杂或异常情况,有权先采取应急措施,并及时向甲方报告。
9.3.2有权按本合同约定向甲方收取合同价款。
9.3.3 9.4乙方的义务
9.4.1及时提供施工方案并报甲方审核批准。未经甲方许可,不得擅自更改施工方案。
9.4.2提供材料的合格证、出厂日期及检验报告。向甲方提供驻井监督确认的材料使用清单。
9.4.3按甲方要求定期、定时向甲方汇报施工进度。及时报送工程报表,填报工程竣工报告和竣工结算申报资料等。
9.4.4承担工程质量、安全、环保等方面的责任,根据8.2.3确保钻前工程竣工后质保期的工程质量, 满足钻井、试油等井下作业的正常进行,接受甲方的全面监督。
9.4.5
10.违约责任
10.1合同履行期间,一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应向对方支付违约金,并赔偿因违约而给对方造成的直接损失。
10.2甲方责任
10.2.1甲方未按时结算工程费,从逾期之日起,按日向乙方支付应付款 ‰的滞纳金。
10.2.2甲方造成乙方停工,除工期顺延外,甲方向乙方支付停工费______元/日。
10.2.3其他约定____________________________________________ 10.3乙方责任 10.3.1由于
乙
方
施
工
原
因,造
成
等相关损失的,甲方视其损失程度,扣减乙方工程费进行赔偿。10.3.2乙方未按期完工,每推迟一天,甲方扣减乙方工程费__ _%的违约金。
10.3.3其他约定 11.不可抗力
11.1不可抗力事件是:战争、**、地震、飓风、洪水等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
11.2由于不可抗力事件致使一方当事人不能履行本合同的,受不可抗力影响方应立即通知另一方当事人,采取积极措施减少不可抗力造成的损失,并在不可抗力发生后 日内向另一方当事人提供发生不可抗力的证明。
11.3由于不可抗拒的原因,致使合同无法按期履行或不能履行的,所造成的损失由双方各自承担。受不可抗力影响一方未履行通知义务,和/或任一方未积极采取减损措施,致使损失扩大的,该方应就扩大的损失向另一方承担赔偿责任。不可抗力事件结束或其影响消除后,如合同目的仍可实现,双方应立即继续履行合同义务,合同有效期和/或合同有关执行期间应相应延长。12.健康、安全生产及环境保护
有关健康、安全及环保责任(HSE)依照本合同附件16.3.2执行。13.争议的解决
13.1本合同发生争议,由双方协商解决;协商不成的,可选择下列第 种方式解决:
13.1.1提交(仲裁机构名称)申请仲裁,适用该仲裁机构的仲裁规则,仲裁地点在 ;
13.1.2依法向__________________人民法院提起诉讼。
13.1.3如本合同属于关联交易合同,争议首先由双方协商解决,协商不成的,按照甲乙双方关联交易总协议及相关分协议的原则解决。14.合同的生效、变更和终止
14.1本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。14.2本合同经双方协商一致,可以变更,合同变更协议应采用书面形式。
14.3有下列情形之一的,本合同终止: 14.3.1合同已经按照约定履行完毕; 14.3.2甲乙双方协商一致终止合同; 14.3.3一方依14.4解除本合同;
14.3.4其他情形: 14.4如本合同任何一方发生下述情况,在不影响本合同约定的其他救济手段的前提下,另一方有权书面通知全部或部分解除合同: 14.4.1发生破产、清算;
14.4.2不可抗力事件持续___日,致使不能实现合同目的; 14.4.3 未能履行本合同项下义务,且在违约后___日或双方商定的补救期限内对违约行为仍未能完成补救; 14.4.4其他情形: 15.通知 发包方(甲方):
通讯地址:
联系人: 电话:
承包方(乙方): 通讯地址: 联系人: 电话: 16.其它
16.1本合同一式
份,甲方执
份,乙方执
份,每份具有同等法律效力。
16.2本合同中未尽事宜,双方另行签订补充协议。若补充协议与本合同条款相抵触,以本合同条款为准。
16.3以下附件作为本合同不可分割的组成部分,其优先解释顺序如下:
16.3.1本合同条款 16.3.2 HSE合同 16.3.3中标通知书 16.3.4投标书
16.3.5质量技术标准和技术要求文件 16.3.6甲方提供的工程项目施工通知单 16.3.7 定额价格文件(乙方费用预算表)16.3.8乙方提供的完工资料明细
16.3.9其他:
发包方(甲方): 承包方(乙方): 法定代表人(负责人)
法定代表人(负责人)授权代表
授权代表
附件:
钻井基础、井场、道路(及生活基地)
施工通知单
(参考格式)
公司:
按合同约定并经甲方研究,决定由你公司承担 井区 井的钻井基础、井场、道路(及生活基地)钻前工程,具体要求如下:
1、井场施工前后必须保证井位的准确性。以井牌为井口,钻前工程按钻机井场施工图 施工,井场平整后在后场备黄土 方。
2、临时道路按道路工程施工图进行施工:新修公路______km;改建公路___ _km;井场道路规格为路基宽 m,黄土垫层压实路面宽 m、厚
cm,沙石料垫层洒水压实厚度 cm,累计厚度 cm。
3、生活基地规格:推平× m,中心 × m,垫 cm黄土和 cm沙石料,洒水压实厚度 cm。
4、供水供电工程按要求临设:
场外供水管线______km,管径Φ______mm,______级泵站;供电______km,其中:高压______km,低压______km;变压器______台。
5、取土点必须到指定点拉运,不得擅自随便取土,违者一切后果自负。
6、其他
通知发出人: 通知接受人: 年 月 日
第二篇:旋挖钻桩基工程施工合同
旋挖钻桩基工程施工合同
发包单位(甲方):
承包单位(乙方):
2011年月日
合同内容
甲方:
乙方:
经双方协商,并取得一致意见,甲方同意将该项目旋挖钻孔灌注桩基础工程委托给乙方承包施工,并根据本工程的具体情况及有关规定签订本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包方式:单项承包,即钻孔、排泥、钢筋制安、浇灌、测量放线、试样模取样。甲方将所用一切材料(含水电)送到现场(混凝土按乙方要求随叫随到,场地平整)。
四、工程数量计算方式:按进尺计算,旋挖钻灌注桩。
五、工程造价按甲乙双方协商价确定本工程为:孔径Φ=600mm,单价元/mm,孔径Φ800mm,单价元/mm。
六、工程内容:
1、本工程按甲方提供坐标控制点进行桩位放线。
2、若设计图纸变更或更改方案的按实际发生为准。
3、本工程量为F1、F2、F3共4幢。
七、工期:
自进场正式开打工程桩之日算起,因下雨、地质勘察资
料不符实际或变更通知不及时,以及自然造成人力不可抗拒而停工的,工期按实际顺延。
八、付款方式:
自乙方进场之日起,甲方每半月付一次进度款80%,工程施工完毕工程验收完毕付清尾款,注:现金支付。
九、管理费及税金:甲方负责,乙方不再支付此费用。
十、工程质量及验收办法:
按施工图及有关规范验收,完工后由乙方积累有关施工原始记录移交给甲方作竣工存档。
十一、双方责任:
(一)乙方责任:
1、乙方必须认真做到文明生产、安全施工。
2、乙方必须按甲方提供的图纸及有关施工规范,操作规程进行施工。
3、乙方必须保质保量,按操作规程进行操作。
(二)甲方责任:
1、甲方对本工程做到“三通一平”,本工程的桩轴线、桩找明点、水平标高,由甲方放线定位,乙方按配合比搅拌混凝土送到桩孔内进行成桩施工。
2、甲方负责协调邻居住户与施工的关系,提供一定的临时住宿及生活用水。
十二、其他事项
1、施工过程中发生不可预见的问题,有无通讯电缆线,甲乙双方共同协商解决。
2、为顺利施工方便起见,甲、乙双方必须保证互相配合,共同负责做好施工记录,如有未尽事宜,应经双方协商,书面补充作为附件。
十三、本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,经双方签字之日起生效,工程完工决算付清尾款同时作废。
十四、未尽事宜,双方现场协商解决。
甲方:乙方:
年月日
第三篇:浙江省建设工程施工服务合同
浙江省建设工程施工服务合同
浙江省建设工程施工服务合同1
发包方(甲方):_____________
承包方(乙方):_____________
根据>和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。
第一条工程项目
(一)工程名称:________________________________________________
(二)工程地点:________________________________________________
(三)工成内容:______层栋,建筑面积____________平方米,其它
(四)承包范围:按甲方提供的工程施工图纸规定内容:__________________
(五)乙方分包工程:由乙方分包的工程必须另签合同。
(六)承包方式:________________________________________________
第二条工程造价(预算或概算)人民币大写:____________万元,其中土建____________万元,安装____________万元。
工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复,逾期视作同意,并按审定的预算造价为调整合同造价。
第三条工期
(一)按定标规定工期为______天(日历天),自______年____月____日至______年____月____日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文,办妥城监标牌,送达乙方之日起天内起计,并以双方现场管理代表签字为准。
(二)开工前______天,在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书,每个单项工程工期的起止日期为________________________
在履约过程中,根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期,经甲、乙双方签证认可后调整,以此确定竣工日期。如甲方提出赶工________________________________________________
第四条工程质量标准和保修期
(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范____________________
(二)工程保修按建设部有关规定执行,保修期为一年,其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。
第五条材料设备供应
(一)工程所需材料及设备由______方采购供应至________________________场地(仓库)。
(二)工程所需材料及设备______由方采购供应至________________________场地(仓库)。
(三)材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议,应进行检验。如检验合格,检验费用由持有异议一方负责,否则由采购方承担。
(四)工程材料和设备差价的处理办法:______________________________
(五)施工中,由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用,甲方需按材料设备的实际采购价格,回收全部不适用的材料和设备,或经乙方同意,由甲方给予适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。
第六条工程款支付和结算
(一)甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户:
帐号:______________________________
(二)根据中国人民建设银行有关规定,甲方在合同生效后天内,按以下规定额度向乙方预付备料款:
1.建筑工程按当年计划工作量35%;
2.安装工程(包括设备安装,水电安装)按当年计划工作量(扣除设备价值)的40%;
3.______________________________________________________
(三)工程款支付方式:
1.工程进度达到50%以前(保括50%),按每月完成工程量付(收)进度款;当工程进度累计超过50%时,每次按当月完成工程工作量的______%付(收)款。
2.工程累计进度达到______%时,按合同工程量付(收)款______%;进度达到______%时付(收)款______%;进度达到______%时付(收)款______%;进度达到______%时付(收)款______%,其余工程进度款由备料款抵充,余额______%待验收后结算____________万元待保修期满后______天内付清。
每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和银行审查后______天内支付,如到期未提出书面异议,则视作同意,乙方可根据建设银行审定的数额,请求办理支付进度款或结算款。
第七条双方责任
(一)甲方责任:
1、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前______天完成“三通一平”,接水、电源,同时向乙方提供施工图纸______份,机电设备安装图______份及有关资料______份,地质勘探报告______份,(其中包括竣工用图______套)。
2、开工前______天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。
3、审核乙方编制的工程预算计划,并在接到预算之日起的三十天内(特殊工程六十天内)回复乙方,以此审定的工程预算为调整合同造价,作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。
4、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见,甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用(包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失)由甲方承担,并调整合同造价。
5、委派____________为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更,工程期间的质量验收及其他事宜。
6、如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。
7、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
8、在竣工验收后的保修期内,因使用不当引起的工程质量问题,其返修费用由甲方负责。
(二)乙方责任:
1、收图后,在开工前______天内完成施工图会审,在______天内编制工程预算送甲方审查,编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。
2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,指定安全、防火责任人,物件堆放整齐,道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
3、委派____________为现场管理代表,须持有与工程项目相适应的资格证书,负责施工期间的施工质量、安全等问题。
4、做好施工原始记录。每月(季)度施工计划和完工报表,如不按时报送,甲方不予支付工程进度款。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签):_________
法定代表人(签):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
浙江省建设工程施工服务合同2
返回目录发包人_______________________________
勘察人_______________________________
发包人委托勘察人承担_任务。
根据国家有关法规规定,结合本工程的`具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条工程概况
1.1工程名称:_________________________
1.2工程建设地点:_______________________
1.3工程规模、特征:
1.4工程勘察任务委托文号、日期:________________
1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:
1.6承接方式:_________________________
1.7预计勘察工作量:
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
4.1.1本工程的勘察工作定于_____年_____月_____日开工,_____年_____月_____日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。
4.2收费标准及付费方式
4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_______________计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2本工程勘察费预算为_____元(大写__________),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金,计_____元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度_____%时,向勘察人支付预算勘察费的_____%的工程进度款,计_____元;勘察工作外业结束后__________天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的_____%,计_____元;提交勘察成果资料后勤10天内,发包人应一次付清全部工程费用。
第五条发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等
),并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。
5.1.5工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费_______________元。
5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费(计算方法见6。1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付__________元计算加班费。
5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。
5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。
5.2勘察人责任
5.2.1勘察人应按国家规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损部分的勘察费外,并根据损失程度向发民人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_______________%。
5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。
第六条违约责任
6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场地和调遣费。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其近工勘察费用由勘察人承担。
6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费___________________________________________________________________________计__________元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。
6.6本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。
第七条本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第八条其他约定事项:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第九条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决:
(一)提交__________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十条本合同自发包人、勘察人签盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
本合同一式__________份,发包人__________份、勘察人_____份。
发包人名称:_____________
勘察人名称:_____________
法定代表人:(签)_____________
法定代表人:(签)_____________
委托代理人:(签)_____________
委托代理人:(签)_____________
住所:_____________
住所:_____________
邮政编码:_____________
邮政编码:_____________
电话:_____________
电话:_____________
传真:_____________
传真:_____________
开户银行:_____________
开户银行:_____________
银行帐号:_____________
银行帐号:_____________
建设行政主管部门备案:_____________
鉴证意见:_____________
备案号:_____________
经办人:_____________
备案日期:_____年____月____日
鉴证日期:_____年____月____日
浙江省建设工程施工服务合同3
发包人:_____________(以下简称甲方)
承包人:_____________(以下简称乙方)
一、工程概况
工程名称:_____________
工程地点:_____________
工程内容:_____________
资金来源:_____________
二、施工工期
开工日期:_____________
竣工日期:_____________
合同工期总日历天数_____________天
三、质量标准
工程质量标准:
四、合同价款金额(大写)(小写)
五、协议生效
合同订立时间:_____年____月____日
合同订立地点:_____________
本协议双方约定:_____________后生效。
六、工程款支付双方约定的工程款支付的方式和时间:
七、竣工验收本工程按上级竣工验收的有关规定,向发包人提供竣工验收报告,然后由相关部门组织验收。
八、本工程双方约定质量保修金金额为。工程竣工后,经有关部门验收无质量问题后返还承包方。
九、合同份数
双方约定合同副本份数:_____________
十、补充条款
十一、其他
双方约定的其他工程质量维修事项:
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签):_________
法定代表人(签):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
浙江省建设工程施工服务合同4
发包人(全称):
承包人(全称):
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修方法》,经协商一致,对 (工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体构工程,屋面防水工程、又防水要求的卫生间、房屋和外墙的防渗漏,供热与共冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏为年;
3、装修工程为 年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;
5、供热与供冷系统为个采暖期、供冷期;
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;
7、其他项目保修期限约定如下:
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当爱接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题,就当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政管理部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
4、质量保修完成后,由发包人组织验收。
四、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):承包人(公章):
年 月 日 年 月 日
浙江省建设工程施工服务合同5
发包方:_____________简称甲方:_____________
承包方:_____________简称乙方:_____________
依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及有关行政法律法规遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则在双方自愿的基础上达成以下协议,如下:
一、工程概况
工程名称:_____________
工程地点:_____________
结构类型:_____________
二、承包范围。
三、承包内容。
1、基础土方开挖,含机械、清土、换沙层、土方回填夯实。主体工程基础部份至上部结构钢筋,混凝土,砖砌筑,内外墙粉刷,外墙砖,层面砖,楼面找坪层,楼梯花岗石,屋面保温层,保护层,植筋工程,构件及构筑物工程,室外散水,散水沟,化粪池及施工图纸的全部内容,砼养护工作等等。
2、钢管脚手架模板,钉子,铁丝,拉片,铗子,扣子,安全网,含材料费及一切费用。
3、机械吊机,含机械备案,砂浆搅拌机,闪光对焊机,切断机,竖焊机,弯曲机,调直机,平板振动机,振动机棒,电缆线,灯线,三级配电箱,打夯机,电缆线及灯线含材料费及一切费用。
4、井吊,搅拌机操作人员,由乙方提供,人工费由乙方支付。
四、设计变更及图纸修改增减工程。
图纸会审后所发生的图纸修改和设计变更产生的增加工程量大于_____________元以上的按市场单价计算,小于_____________元的不计。减少工程大于_____________元的按市场单价扣减,小于_____________元的不扣。
五、合同单价及结算付款方式。
1、单价:按建筑面积计算_____________ /㎡
2、结算方式和付款方式:建筑面积按云南省建设厅颁发的现行工程,结算定额及有关规定的建筑面积计算规范进行计算。乙方进场基础工程施工完,按工程量的80%支付上部结构,按每月进度工程量的80%支付,工程竣工验收后支付95%。其余款项保修期满一次性付清。
六、工期要求。
1、总工期:_____________天,进度按甲方与业主签订合同工期为准,同时必须按项目部的旬、月、周进度计划要求执行。
2、延误进度处罚条款:按甲方的总进度计划,月计划,周计划要求。在施工中,按分部,分项工程进行周计划计算。拖延一天罚款_____________元,提前不奖。停电、停水、下雨、材料不到位则工期延误,无论以任何理由乙方擅自停工,罚款_____________元。
七、工程质量要求
1、质量标准:按照国家现行建筑施工技术及安全技术施工规范建筑工程。施工质量验收标准,单位工程,一次性验收合格,如工程质量不合格产生二次验收。验收的一切费用及损失由乙方承担费用,从工程款中扣除。
2、分项工程质量要求处罚:模板顶板为清水模,在施工中,如出现崩模及撑不稳垮塌,顶板不平。损失的材料费及其它经济损失由乙方承担。
3、混凝土分项工程:浇筑时出现空洞麻面、脱节,不干整,裂纹,振动不密实,影响质量外观及公司形象处罚_____________元。严重者清出工地现场赔偿一切经济损失。
4、砖砌筑分项工程:在施工中,未按图纸规范施工的出现工程质量问题或大面积返工,破坏,修补,材料按定额的3倍赔偿单价,按材料进行计算并处罚。
5、室内外墙体抹灰工程:未按施工技术人员底方案操作的,出现墙面空鼓,开裂造成大面积反工,修补,每平方米扣材料费1_____________0元并处罚___________________元。外墙砖,施工出现表面不干整,空壳,砂浆不饱造成反工。赔偿材料费的3倍,并每栋处罚5000元。
6、出现任何质量事故,不听施工技术人员指挥整改修补,多次发生质量问题,甲方有权对乙方进行经济处罚直至。终止施工合同一切损失乙方自负。所有工程款,待交工验收后再进行结算。
八、安全文明施工要求:按云南省安全文明施工相关要求达到建设局示范工地标准要求。
九、甲方安全生产职责:按法律法规要求进行安全教育,并督促和提供安全所需要的生产条件。认真执行各项安全标准,督促现场施工人员必须按照安全技术规程作业,做好班前安全技术交流并作记录进行安全检查。并提出现时整改意见及措施标准,把安全生产放至首位,杜绝重大安全事故。乙方安全生产职责:确保进场人员必须具备满足安全生产所需的基本技能和接受过安全知识培训教育,必须按相应的安全技术规程作业,严禁违章作业,违章指挥和野蛮施工。遵守劳动纪律,参加安全交底会并作记录,参加安全检查并对提出的隐患定人定时整改正确使用三宝,四口,把安全生产放在首位杜绝发生重大安全事故,若违章操作,违规作业,发生任何安全事故由乙方承担一切经济损失。
十、质量保证金
签订施工合同日,乙方需缴纳工程质量保证金5万元,如在施工过程中出现重大质量事故导致工程大量反工,影响工期,损坏公司形象返工的材料费。从工程款扣除公司形象损失费不够的从保证金中扣除,每处现一次扣________元。不够的,从工程款中扣除。.
2、保证金退还:竣工验收后,一年不出现质量问题全部退还。
十一、保修责任。
1、工程竣工验收后保修期一年属乙方承包合同内。
2、若在保修期内,墙体出现空鼓,开裂,不平,由乙方负责维修。
3、乙方接到甲方维修通知,24小时内乙方若不派人维修,甲方有权指派他人维修,费用从乙方尾款中扣除,若尾款不够,从保证金中扣除。
4、不属乙方维修部位,因其它原因造成的质量问题,乙方无权维修,由甲方承担维修
十二、其它事项。
1、乙方在基础开挖施工中,必须控制标高,若出现基础挖深的换砂费用由乙方承担。
2、乙方进入施工现场必须配一名施工技术人员配合甲方施工人员管理施工,在施工放线中乙方各班组必须配和施工人员放线,钢筋,模板,主体,各1人,缺席1人每次罚款200元。
3、材料计划由乙方在使用前一周提供材料计划,超出预算定额损耗的材料费由乙方承担。
4、在施工过程中,乙方应做到材料节约,砖,砂浆,混凝土在运输途中发现乱泼乱倒,不听施工管理人员的指挥发现一次罚款100-500元,若干次出现给予重罚,并请出现场。
5、各施工班组严守把关维护人格尊严,如发现偷盗行为将所偷盗的材料款按10倍进行赔偿。并给予经济处罚,致严重的移交执法部门处理。
6、乙方进入施工现场必须进行安全三级教育及技术交底方可施工上班,必须佩带安全帽,施工现场严禁穿拖鞋,发现一次罚款20-50元。外来施工者,发现一次罚款20元。
7、乙方进场,甲方不提供食宿,由乙方自行安排,工地现场不允许搭建工棚和食宿。
8、外粉施工中,砂浆落地灰必须早晚清收,如发现不收的施工管理人员给予经济处罚,并以每小桶50-100元罚款。
9、材料进入施工现场,由甲方指定堆放,工地内现场二次搬运由乙方承担。
10、电泵,蹦管由乙方保管,清洗。如人为损坏,丢失,被盗,由乙方赔偿。
十三、未尽事宜,双方友好协商解决。
本合同双方签字日具法律效力,工程完后,双方履行合同义务后,自动失效,如乙方违反合同规定,甲方有权解除或终止合同更换施工班组,造成的损失由乙方承担全部责任。
十四、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,工程结束后,付清尾款,合同终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
第四篇:钻前工程承包合同书
钻前工程承包合同书
甲方:榆林康隆石油技术服务股份有限公司 乙方:延安中天伟业实业有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,双方本着平等互利、诚实信用、等价有偿的原则,经过协商一致,自愿订立本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称:麒43井钻前工程
2、工程地点:陕西省横山县石窑沟办事处赵家畔村
3、工程内容:井场、生活区、钻前道路及各种池类的修建工程、临时借地、附着物赔偿费用。
第二条 工程期限
合同工期2017年
月
日至
****年**月**日。第三条 合同价款和付款方式
1、单项工程的结算金额:863540元,乙方需开据11%增值税专用发票,税金:94989.4,价税合计:958529.4元,大写:玖拾伍万捌仟伍佰贰拾玖元肆角。
2、该井钻井完工后经长庆油田气探项目组验收并结算后,按项目组付款方式及预留质保金标准执行。
第四条 钻井井场及钻前道路修建规范
1、井场面积不小于108×60米。
2、井场水平高差不超过15厘米。
3、钻前道路路基宽度不小于7米,有效路面不小于6米。
4、弯道半径达到18米,路面宽度达到8米。
5、爬坡道路坡度小于15度(坡降小于1%),能保证各工序施工车辆通行。
6、道路沿河修筑时路面必须在洪水线45米以上。第五条 甲方的权利和义务
1、甲方有权委派代表检查乙方工作进度,全面检查和验收钻前工程质量、施工进度。
2、按合同规定和气探项目组付款标准和方式向乙方支付工程款。
3、质保金结算以区域气探勘探项目组结算为准。第六条 乙方的权利和义务
1、执行国家当地政府关于环境保护的法律法规及有关规定,防止环境污染,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
2、保证甲方钻机顺利出入,若出现村民阻挡等所产生的费用由乙方负责。
第七条 其他
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,每份合同具有同等效力。
甲方:榆林康隆石油技术服务股份有限公司 负责人(签字):
乙方:延安中天伟业实业有限公司(盖章)负责人(签字):
签订地点:靖边县城
签订时间:2017年
月
日
第五篇:钻前工程部---发言材料
钻前工程部先进基层党组织典型发言材料
发挥基层党支部领导核心和战斗堡垒作用
尊敬的各位领导、同事们:
大家好!在喜迎中国共产党成立95周年之际,我作为先进基层党组织代表在这里发言,感到十分荣幸,也借此机会,我代表钻前工程部,向多年来一直关心、支持我单位工作并给予帮助的各位领导、同志们表示衷心的感谢。
胜利西南分公司钻前工程部现有职工19人,党员10人,占职工总数的53%。钻前工程部主要承担着钻前工程施工和公司工农关系协调工作,钻前工程部全体党员干部和职工始终把安全生产放在第一位,不断鞭策自己更快更好的完成各项工作任务。
今年以来,面对当下国际油价持续走低的严峻形势,我单位党支部在2015年转变观念的基础上,继续发扬艰苦奋斗,吃苦耐劳的精神,坚持以党建工作为中心,抓好党建促发展的工作思路,充分发挥党支部领导核心和战斗堡垒的作用,为钻前工程部科学化管理和全面完成各项任务提供了强大的动力源泉。
一、加强组织建设,发挥领导核心和战斗堡垒作用
为进一步加强钻前工程部党建工作,加强党支部的领导核心和战斗堡垒的作用。年初,我们召开了全体党员职工会议,对2015年的工作进行了总结,并对2016年的党建工作进行了研究和部署,为切实发挥党员的先进性,不断增强党员的凝聚力和战斗力,要求党员领导干部在工作中,处处起着模范带头作用。并根据公司文件的要求,积极认真开展“两学一做”活动,贯彻落实“三会一课”制定,认真完成学党章、懂党章、抄党章和自查自纠等工作。
5月31日钻前工程部收到胜油西南党字〔2016〕11号_《关于开展廉洁示范单位创建工作实施方案》的文件后,积极组织工程部职工阅读、学习文件精神,并于次日组织全体干部职工通过网络视频参加研讨活动。
活动中大家明确了廉洁示范单位创建工作的指导思想和任务目标。并通过积极发言和讨论制定了《钻前工程部创建廉洁示范单位实施方案》。方案中严格按照文件精神制定了3阶段实施步骤,要求全体同志积极参加并每周汇报心得体会,每周总结阶段成果。
6月12日,钻前工程部召开“第二次‘两学一做’学习教育座谈会”,座谈会由工程部书记、经理主持全体党员参加。座谈会上各党小组代表相互交流、讨论了5月份的“ ‘两学一做’学习教育活动”开展情况。就如何更好地将学习活动落到实处,如何提高学习活动效率进行了讨论。
座谈会初步确立“学唱党歌”、“组织党史竞赛”、“观看党史电影”等新形式。在6月的“ ‘两学一做’学习教育活动”中落到实处。
多年来钻前工程一直以积极组织党员干部学习和研讨活动为党建工作的核心,‘活到老、学到老’,当今社会日新月异,不断的武装自己的大脑才能与时俱进,才能更好地发挥党员核心作用,才能为基层党支部这座“战斗堡垒”添砖加瓦。
二、加强党员个人自身健身,发挥党员的先锋模范作用 我们常说,共产党员要以身作则,一名党员,如果他和普通职工一样,甚至比不上普通职工,处处为自己着想,还有什么特殊性可言呢!所以我钻前工程部党支部在不断强化支部建设和班组标准化工作的基础上,着力强化党建特色工作,突出党员的先锋模范带头示范作
用,让党员们关键时刻能冲出来,危急时刻能豁出去。
在2015年11月完成的诺1井和墩1井钻前工程,地处沙漠和戈壁滩腹地,远离市区和县城,生产和生活条件都十分的艰苦。在这种特别严峻的生产环境下,党员干部谷旭东、牛延军、张大华三位副经理主动请缨参战,要求参与到现场的施工中。他们都是“久经沙场”的老兵,有困难不怕,敢于克服,请向导、翻译,积极请教有当地工作经验的兄弟单位,在现场施工中,他们的身影出现在施工现场的各个角落,现场全体施工人员在他们的影响下,不怕苦、不怕累,一丝不苟的进行着现场施工,为这两口井钻前工程的顺利完成提供了可靠的保障。有道是“天道酬勤”,我单位顺利的完成了诺1井和墩1井钻前工程的施工任务,受到了甲方的高度表扬,树立了西南分公司不怕苦、不怕累,拼搏奋斗的旗帜。
三、开展党务公开,推进党内民主建设,加强青年后备力量的培训
按照公司纪委的要求,钻前工程部成立了党务公开工作领导小组,制定了实施方案,通过公开党内决策程序、议事规则、党员发展计划、党费收缴情况、生活费和办公费的支出情况等一系列可以公开的内容,并将相关费用的明细张贴在党员活动室,供全体职工前来监督和检查,确保钻前工程部党支部的党务工作完整、真实、及时的进行公开。同时我们还将每位职工的考勤情况以邮件、qq群、微信等方式发送到每位职工面前,让每位职工亲自进行确认,形成自我检查和互相监督的双重机制,确保职工考勤的真实。
钻前工程部党支部还特别关注青年骨干员工的的锻炼和培养工作,时刻关注他们的思想动态,鼓励他们在岗位上厚积薄发,彰显年轻人所特有的朝气、士气、骨气、傲气和志气的“五气”风采。
丁页5井钻前工程两省交界工农关系异常复杂,工程部最年轻的辛仲平在该井做资料,从油地关系协调到井位现场踏勘再到协调房屋、坟墓拆迁户,经理苏光明和项目经理冯涛让小辛同志每一个环节都要在场,不但学习如何处理工农关系也提高了与人际关系的能力。有时山路湿滑徒步来回走十几公里去拆迁户家让二百多斤的他苦不堪言,可是小辛同志坚持下来了,两个多月硬是瘦了二十多斤,学到东西的同时也磨练了意志。
四、用情感化解心结,促油地关系和谐
油地关系的和谐发展一直是钻前工程部工作的重点,同时也是难点。历年来的经验总结告诉我们目前油地关系呈现出更加复杂多样化的态势,直接影响了工程的整体运行。当地政府利益诉求不断增加,当地村民动辄无礼取闹日趋严重,油地关系错综复杂,原先的遗留问题及新增问题层出不穷,部分村民已经在原来一些井的勘探建设中尝到了无理取闹所带给他们的“实惠”和“甜头”,所以在钻探施工过程中,处理工农关系的难度成倍的增加。
2015年年底,我单位中标丁页5井钻前工程,井场地处贵州省习水县寨坝镇合心村。该井部分维修道路属于重庆市管辖,跨省程序相关手续涉及面极广,异常繁琐。当时已经接近年关,为了保障公司的正常生产和井队早日开钻,钻前工程部立即成立丁页5井项目部,马上赶到习水县林业局、国土局办理相关的林业和临时土地使用的相关事宜。
丁页5井工农关系的重中之重就是井场房屋的拆迁。我单位多年的施工经验告诉我们,每口井都会有分非常不配合工作的拆迁户。该井共有5户拆迁户,前期通过我们积极与习水县寨坝镇人民政府、村两委联系沟通与3户达成了拆迁意向,但是位于井场中心的几户不但
提出了各种无理要求,甚至煽动前几年跟其他施工单位有矛盾的塌方户也来向我们索赔,甚至多次堵路阻碍我们的正常工作。
面对这种情况首先我们与当地政府、油区办、派出所、村委会建立良好的油地关系,经常请有关人员到项目部进行座谈,向村民宣传贯彻天然气开发建设的重要性和紧迫性,并及时向政府反映施工过程中遇到的矛盾和问题。通过政府部门的力量来化解施工中的工农矛盾。其次,我们通过与当地村民交朋友,拉家常,晓之以理,动之以情,缩短工农之间的距离,减少工农矛盾。比如,当看到步行在泥泞道路上的村民时,总是将村民带上一程。通过一些诸如此类的事情,缩短了工农之间的距离。‘精诚所至金石为开’,几个月的努力,6月16日我们终于和最后一户谈好拆迁事项,目前房屋拆迁工作已全部完成。
在我们钻前工程部施工的各井都兑现了当初进场时打出的“干一项工程,交一方朋友”口号。在我们离场的时候,有的村委会或者村民送来了一面面的旌旗,对我们的工作给予肯定和感谢。
回首过去,钻前工程部虽然在先进基层党组织建设上取得一定成绩,但距离先进基层党组织的标准还有一定的进步空间。被评为先进是鼓励,更是鞭策,我们决心在上级党委的领导下,认真学习其他先进基层党组织的经验和作法,以改革创新精神全面推进党的建设,为公司的发展作出更大贡献。
谢谢大家!
钻前工程部 2016年7月19日